韩城办焦寨社区五六组全体群众举报韩城办事处纪委书记焦寨社区包村干部杨庚锡懒政怠政不作为、焦寨社区党支部书记樊风玲“带病恢复党籍、提拔”等违反党纪国法的严重问题，致使五、六组700余口村民流离失所，生活困顿，怨声载道。2019年10月，焦寨社区启动实施棚户区改造，社区两委在没有召开村民代表以及全体村民大会的情况下，许昌兴都置业有限公司与村民签订了一份他们提前拟定好的《安置补偿协议》，约定兴都置业对每处宅基地安置220平米房屋和一个停车位，回迁时间30个月，超过30个月不能回迁，每户每月补偿3000元安置费。此后，兴都置业在拆迁土地上建设锦绣华城小区项目，2022年6月底，回迁期限临近，村民们突然发现锦绣华城项目停工烂尾了。经多方调查，主要原因系兴都置业实控人张贵强资金链断裂所致，而按照约定应支付村民的逾期安置费每月3000元，张贵强单方违反协议，只强行支付每月1000元。村民们看到回迁无望，曾数次去办事处、社区两委集体讨要说法。杨庚锡、樊风玲等干部推诿扯皮打太极，懒政庸政不作为，采取推脱、哄骗等多种卑劣手腕一推再推，忽悠群众。村民们也不敢找开发商讨说法，因张贵强曾与禹州涉黑头目郭福喜关系密切（郭福喜系张贵强锦绣华城项目合伙人之一，后因涉黑等罪被判处25年有期徒刑），并且张贵强及其打手曾将焦寨社区6组村民范黄吾两根肋骨打断。杨庚锡曾经对村民们许诺，7月3号一定给群众答复，然而其结果是面对村民代表和上百名群众，他仍然用老套路忽悠百姓，没解决一丁点实际问题，村民们群众甚至呼吁进省城上北京告状，群体上访一触即发。樊风铃在担任焦寨副支书期间，曾于2014年11月13日因犯非法转让土地使用权罪，被禹州市人民法院（2014）禹刑初字第362号判决书，判处有期徒刑二年缓刑三年，并处罚金人民币65500元。樊风玲一个曾经的罪犯、腐败分子，一身污点，是谁为她恢复的党籍？又是怎么带病提拔担任支部书记的？而杨庚锡、樊风玲这样的干部，完全违背初心使命，不为群众生死疾苦着想，处处包庇、袒护不良开发商张贵强，为他撑腰说话、开脱罪责，群众不禁要问，他们和开发商沆瀣一气穿连裆裤，是否有利益捆绑与输送？村民们强烈要求纪委监委进驻焦寨社区调查落实在7月4日向禹州纪委信访办递交资料，然后给我们的资料转给了住建局信访办，我们举报是干部不作为，他们互相踢皮球不给老百姓解决。
您好！感谢您的留言，现对您投诉的问题回复如下：
你好，经韩城街道调查，情况如下：
韩城街道焦寨社区棚户区改造工程，最初由河南兴益房地产开发有限公司开发建设，后因开发商资金链断裂，项目停工烂尾。2019年9月份，张贵强与兴益公司进行清算，接手该楼盘，成立独资“许昌兴都置业有限公司”，并将原项目更名为“锦绣华城”。
兴都置业与项目涉及的焦寨社区四、五、六组群众签订了焦寨社区棚户区改造安置补偿协议，但受三年疫情影响以及当前房地产市场形势不景气等现状，房屋销售困难，造成兴都置业资金紧张，无力承担原合同规定的每月每户3000的过渡安置费，安置房建设进展缓慢，原定的2022年7月1日交房时间未能如期交房。
韩城街道、焦寨社区考虑到锦绣华城项目资金压力和群众要求按协议足额支付安置费的诉求，经过反复与项目方协商，兴都置业自2023年7月份以每月每户2000元支付群众安置费。截止8月13日，8月份的安置费已领取了120余户，约占全部拆迁户的80%。
目前，锦绣花城已与房屋销售公司合作，房屋销售情况好转，项目方会把所有面签回款资金全部用于安置房建设上，加快建设进度，尽快实现群众回迁愿望。
关于反映焦寨社区党支部书记樊风玲一事，经调查，樊风玲前期问题已经法院进行了行政决议，后期的恢复党籍是严格按照组织部门的相关程序进行的，不存在“带病恢复党籍、提拔”等问题。